工程意向书
在快速变化和不断变革的今天，用到意向书的地方越来越多，合作意向书是经双方同意，表示缔结协议意向的一种文书，拟起意向书来就毫无头绪？以下是小编收集整理的工程意向书，欢迎大家分享。
工程意向书1甲方：__________（以下简称甲方）
乙方：__________（以下简称乙方）
经研究决定甲方委托乙方承担_____小区10KV配电工程施工。为进一步明确甲乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着公正、公平的原则，经双方友好协商同意签订以下合作协议：
第一条工程概况
1、 工程名称：
2、 工程承包范围
① 10KV部分：自电源T接点至高压分接箱敷设电缆。
② 配电部分：安装欧式箱变S11-630KVA一台。
③ 低压电缆部分：各箱变至低压分接箱和低压分接箱至表箱的电缆（祥见图纸）。
④ 户外部分：安装表箱、动力表箱、电能表（祥见图纸）。
3、 合同价款
工程采取包工包料形式：按15000平方计算，每平方56元，合同总价捌拾肆万元整（含税）。
第二条 付款方式
变压器进场后，甲方一次性付清工程总价的40%，低压电缆动工前，付工程总价的30%，工程验收合格后，一次性付清余款再送电。
第三条 工期
双方商定工期为：_____ ……此处隐藏13198个字……分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
4. 如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。
5. 乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。
九. 双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后10日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在10日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。
十. 本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。
十一. 未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十二. 本合同一式肆份，双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人： 法定代表人：
开户行：
户名：
账号：
年 月 日 年 月 日
