【实用】合同协议书四篇
在现实社会中，协议书与我们的生活息息相关，签订协议书能够保证双方合作愉快。那么写协议书真的很难吗？下面是小编收集整理的合同协议书4篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
合同协议书 篇1甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经甲、乙双方协商一致，甲方将高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路承包给乙方，达成协议，共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称：高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路
二、工程范围和内容：施工图范围内所示全部内容。
三、工程承包形式：单包工。
第二条 工程工期
一、工程工期为3个月，从甲方通知到乙方进场之日算起。
二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期应双方协商，另签协议。
1、由于不可抗力造成的工程停工。
2、由于业主单位原因造成的工程停工。
3、由于甲方原因造成的工程停工。
三、如因乙方原因造成工程工期延误，公司处罚和罚款由乙方全权负责。
第三条 材料及设备
甲方自行采购，但必须是合格产品，使用前须经业主方
工程师验收合格（与设计要求吻合）留样后方可使用或安装。
第四条 工程款及结算
一、工程按合同施工，计算每平方 ……此处隐藏1299个字……方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关。
4,清洗验收合格之日起乙方负全部责任(由于违章操作、失职、设备老化、违反消防法规造成火灾时，乙方不负任何责任)。
5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
6、做好文明施工、工完场清工作。 六、 违约责任
1、除不可抗力的原因外，甲、乙双方应遵守本协议约定。否则，违约方须承担相应违约责任。
2、乙方逾期完工，应承担逾期违约责任，每逾期一日，按总工程款的方支付违约金。逾期超过14日，甲方有权解除协议，乙方应按总工程款的20％向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失。
3、乙方未按协议约定质量等要求向甲方提供工程服务，应按甲方要求修理、更换、调整直至符合约定。因此逾期的，乙方还应按前款约定承担相应违约责任。 4、在甲方场所，乙方履行协议应当遵守甲方对于场所的各项管理规定，否则造成甲方或第三方损失的，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在甲方应付款中扣除。 七、 解决争议的方法
凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应友好协商解决；协商不成则提起诉讼的，由协议履行地人民法院管辖。 八、 其它约定
1、协议自双方签字、盖章之日起生效。
2、甲乙一方在有效期内未经对方书面同意，均不得擅自变更或解除协议。 3、本协议一式份，甲乙双方各执份，每份均具同等法律效力。 4、本协议附件与本协议具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
地址： 法定代表人 ：
日期： 年 月日地址：
法定代表人
（或授权签约人）： 日期：年 月日
（或授权签约人）
